JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL

 

SESIÓN ORDINARIA

 

ACTA n° 27

 

(15 de mayo de 2023)

 

 

EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, siendo las nueve horas y treinta minutos del día QUINCE DE MAYO de dos mil veintitrés, se reunieron en las Dependencias Municipales los Corporativos y las Corporativas que seguidamente se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.

 

PRESIDE el Sr. Alcalde DON ENRIQUE MAYA MIRANDA.

 

 

ASISTEN:

 

            DOÑA MARÍA MAR CABALLERO MARTÍNEZ

            DOÑA MARÍA ECHAVARRI MIÑANO

            DON JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA IRIARTE

            DON JAVIER IGNACIO LABAIRU ELIZALDE

            DON FERNANDO SESMA URZAIZ

 

Asisten igualmente el Director de la Asesoría Jurídica, DON ÁNGEL GONZALO PÉREZ REMONDEGUI y el Gerente Municipal, DON JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ BOLEA.

 

 

CONCEJALA-SECRETARIA de la Junta: Sra. Doña ANA MARÍA ELIZALDE URMENETA.

 

EL SR. PRESIDENTE abre la sesión.

 

 

 

 

JOB 15-MAY-23 (1/SG)              ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA SESIÓN DE 8-MAY-23.- APROBACIÓN

JOB 15-MAY-23 (1/SG)

«SE ACUERDA aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local de la sesión celebrada el día OCHO DE MAYO DE 2023 (Nº 25).»

JOB 15-MAY-23 (2/SG)              ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA SESIÓN DE 10-MAY-23.- APROBACIÓN

JOB 15-MAY-23 (2/SG)

«SE ACUERDA aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local de la sesión celebrada el día DIEZ DE MAYO DE 2023 (Nº 26).»

JOB 15-MAY-23 (3/SG)              DANDO CUENTA DE RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO (PERIODO 24-ABR-23/30-ABR-23)

JOB 15-MAY-23 (3/SG)

«VISTAS las siguientes resoluciones de los órganos municipales de gobierno:

 

ÓRGANO

DE

A

REL. Nº

DE FECHA

REL Nº

DE FECHA

RAL   Resoluciones de Alcaldía

54

24-abril

58

28-abril

DAL   Decretos de Alcaldía

8

25-abril

9

27-abril

BAL   Bandos de Alcaldía

--

--

--

--

RCU   Concejalía Delegada de Cultura

2

24-abril

4

27-abril

REJ    Concejalía Delegada de Educación, Participación Ciudadana y Juventud

59

24-abril

60

26-abril

RGC   Concejalía Delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo

47

24-abril

49

27-abril

RPS    Concejalía Delegada de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad

48

24-abril

51

27-abril

RSC   Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana

53

24-abril

56

28-abril

RSD   Concejalía Delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte

41

25-abril

42

27-abril

RSG   Concejalía Delegada de Servicios Generales

44

24-abril

46

27-abril

RUS   Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda y Sanidad

47

24-abril

50

28-abril

RIG    Concejalía Delegada de Igualdad

--

--

--

 

SAJ    Dirección de Asesoría Jurídica

8

27-abril

--

--

SAL   Dirección de Alcaldía

16

24-abril

17

27-abril

SCI     Dirección de Cultura e Igualdad

1

27-abril

 

 

SCT    Dirección de Comercio y Turismo

10

24-abril

11

26-abril

SEJ     Dirección de Educación, Participación Ciudadana y Juventud

15

25-abril

16

27-abril

SGE   Dirección de Gobierno Estratégico

22

24-abril

23

26-abril

SHA   Dirección de Hacienda

61

24-abril

64

28-abril

SRH   Dirección de Recursos Humanos

47

24-abril

50

28-abril

SUV   Dirección de Urbanismo Vivienda y Sanidad

--

--

--

--

 

SE ACUERDA quedar enterados.»

JOB 15-MAY-23 (4/PS)               DEFINICION DEL PROYECTO DE ZONA DE BAJAS EMISIONES DE PAMPLONA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS NEXT GENERATION EU) – AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

JOB 15-MAY-23 (4/PS)

«VISTOS, el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2022 que adjudicó el contrato de servicio de DEFINICION DEL PROYECTO DE ZONA DE BAJAS EMISIONES DE PAMPLONA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA (FONDOS NEXT GENERATION EU) a DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, S.A por un importe de 57.596,00 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses, la solicitud de la empresa adjudicataria de ampliación del plazo de prestación del servicio, los informes técnicos y jurídico elaborados al efecto, así como el resto de documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA: Ampliar el plazo de ejecución del contrato en seis meses (hasta el 12 de diciembre de 2023).»

JOB 15-MAY-23 (5/PS)               ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU.- CUARTA REGULACIÓN DEL CÓMPUTO HORARIO OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE PAMPLONA, LOTE A - PERÍODO OCTUBRE 2022-ENERO 2023

JOB 15-MAY-23 (5/PS)

«VISTOS:

 

- los acuerdos de Junta de Gobierno Local de 19 de agosto 2019 (3/PS) que, previa su pública licitación, adjudicó a ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU el contrato “Mantenimiento y conservación de las zonas verdes de Pamplona - Lote A”, y de 6 febrero 2023 (3/PS), que aprobó la continuidad de la presente contratación del 1 febrero al 31 mayo 2023,

 

- los informes de 23 febrero 2023 del Técnico del Servicio de Zonas Verdes, de 24 febrero 2023 del Licenciado en Derecho, y de 3 marzo 2023 del Secretario Técnico de Conservación Urbana, relativos a la cuarta regularización del cómputo horario ofertado para la ejecución del referido contrato y realizado en el período octubre 2022-enero 2023,

 

- las alegaciones efectuadas por dicha entidad en el trámite de audiencia concedida sobre la presente regularización y el ulterior informe del referido Técnico sobre las mismas,

 

- la solicitud de dicha entidad, tendente a ser compensada por los gastos incurridos durante febrero 2023, primer mes de continuidad de la contratación, y el ulterior informe del Secretario Técnico de Conservación Urbana,

 

SE ACUERDA:

 

1.- Aprobar la regularización del referido período, que determina un saldo favorable a este Ayuntamiento de 45.089,95 € IVA incluido, y que será compensado con los abonos que pudieran corresponderle a ACCIONA MEDIO AMBIENTE SAU por los gastos que la continuidad del servicio le ocasionen.

 

            2.- Notificar el presente acuerdo a dicha entidad, junto con los informes que lo motivan. Esta documentación se encuentra a su disposición, al acceder a su Carpeta ciudadana en la sede electrónica de www.pamplona.es, en el apartado EXPEDIENTES dentro de la pestaña CONSULTAS DE INFORMACIÓN

JOB 15-MAY-23 (6/PS)               NUEVO EXPEDIENTE - AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE RESTOS DE PERSONAS FUSILADAS EXHUMADAS NO IDENTIFICADAS – CONTRATACIÓN DESIERTA

JOB 15-MAY-23 (6/PS)

«VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2023 que aprobó el expediente de contratación y autorizó el gasto para NUEVO EXPEDIENTE - AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN DE RESTOS DE PERSONAS FUSILADAS EXHUMADAS NO IDENTIFICADAS, el informe jurídico elaborado al efecto, así como el resto de documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

1.- Declarar desierta la presente contratación por no haberse presentado ninguna oferta en el plazo fijado para ello.

 

2.- Anular la autorización de gasto A-2023008903, aprobada con cargo a la partida presupuestaria 30/16400/622090, (Proyecto de gasto 2023/02), por importe de 249.392,71 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Núm. Doc

Titular/ Concepto

Partida

Euros

A/-2023024464

ANULACIÓN AUTORIZACIÓN LICITACIÓN DESIERTA AMPLIACIÓN PANTEÓN DE RESTOS PERSONAS FUSILADAS EXHUMADAS NO IDENTIFICADAS

30/16400/622090

-249.392,71

 

                                                                              TOTAL EUROS          -249.392,71.»

JOB 15-MAY-23 (7/PS)               CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI SL.- REVISIÓN DE PRECIOS DE LA ANUALIDAD 2022 EN EL CONTRATO “TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS VÍAS Y DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”

JOB 15-MAY-23 (7/PS)

«VISTOS: el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05 octubre 2020 (30/PS) que, previa su pública licitación, adjudicó a CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI SL los “Trabajos de conservación de los pavimentos de vías y espacios públicos municipales durante los años 2021, 2022 y 2023”; la solicitud cursada por dicha entidad tendente a la revisión de precios del contrato correspondiente a la anualidad 2019 y los informes elaborados al respecto por la Jefa del Servicio de Obras de 3 y 4 abril 2023; y la restante documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA: Aprobar la revisión de los precios de ejecución material del contrato para el año 2022, incrementándose en un 39,012 % respecto los vigentes en septiembre de 2020.»

JOB 15-MAY-23 (8/SD)               CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES Y A SUS HIJOS E HIJAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL, Y/O CON PROBLEMÁTICA DE GÉNERO AÑO 2023-2024. ADJUDICACIÓN

JOB 15-MAY-23 (8/SD)

«VISTA la documentación obrante en el expediente SE ACUERDA:

 

1.- Adjudicar la contratación de la gestión del servicio municipal de atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas en situación de dificultad social, y/o con problemática de género a la entidad KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL (F31876436), para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2024, por un importe total de 658.750 euros y exento de IVA.

 

2.- Disponer un gasto de 218.750 euros (exento de IVA) a favor de KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA SOCIAL (F31876436), con cargo a la partida 70/23182/227990 del presupuesto de 2023, para hacer frente al contrato desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

 

3.- Disponer un gasto de 440.000 euros (exento de IVA) a favor de KAMIRA SOCIEDAD COOPERATIVA SOCIAL (F31876436), con cargo a la partida 70/23182/227990 del presupuesto de 2024, para hacer frente al contrato desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la disposición del gasto correspondiente a la anualidad del ejercicio 2024 queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de dicho ejercicio.

 

4.- Comunicar al adjudicatario que deberá aportar los siguientes documentos en el plazo máximo de diez días naturales desde el de la notificación del presente acuerdo:

 

a)      Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Pamplona una garantía por importe 13.175 euros, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

b)     Acreditar que dispone de los seguros establecidos en el apartado Ñ de las Condiciones particulares del contrato.

 

5.- El contrato deberá formalizarse en el plazo de cinco días naturales desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, salvo que se hubiere interpuesto en dicho plazo de suspensión reclamación en materia de contratación pública contra la adjudicación del contrato.

 

6.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores interesados, junto con el acta e informe que contienen la motivación que lo fundamenta.

 

7.- Anular el sobrante de los siguientes documentos de autorización de gasto: nº 2023002046, por un importe de 86.110,28 euros para el año 2023, y del nº 2023002049, por un importe de 46.037,47 euros para el año 2024.»

JOB 15-MAY-23 (9/SD)               PROYECTO DE OBRA O SERVICIO DE INTERÉS GENERAL Y/O SOCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS CON TRASTORNO MENTAL AL AMPARO CONVOCATORIA SUBVENCIONES SERVICIO NAVARRO EMPLEO 164E/2023 DE 10 DE FEBRERO

JOB 15-MAY-23 (9/SD)

«VISTA la documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

1.- Aprobar el "Proyecto de mantenimiento y pintura de mobiliario urbano y desarrollo de actividades agrícolas auxiliares por parte de personas afectadas de trastorno mental".

 

2.- Presentar dicho proyecto a la convocatoria del Servicio Navarro de Empleo para su aprobación y financiación en el contexto de la Resolución 164E/2023 de 10 de febrero de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo- Nafar Lansare.

 

3.- Facultar a la Concejala Delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte para la firma de la solicitud y de cuantos documentos se deriven de la ejecución del presente acuerdo.»

JOB 15-MAY-23 (10/SG)             COPROPIETARIOS AVENIDA DEL EJÉRCITO 2 CIF H31560758 (ERAGUI GESTIÓN). - AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE GASTO PARA ATENDER LOS GASTOS DE COMUNIDAD DEL EJERCICIO 2023 POR LAS PLANTAS MUNICIPALES 5ª Y 9ª. RELACIóN Nº 2023001065, POR IMPORTE DE 81.191,39 EUROS

JOB 15-MAY-23 (10/SG)

«VISTO informe y demás documentación obrante en el expediente en relación con el abono de los gastos de comunidad del ejercicio 2023 por las plantas municipales 5ª y 9ª del inmueble sito en la avenida del Ejército 2, SE ACUERDA:

 

            1.- Autorizar un gasto por un importe de 37.615,91 euros, con cargo a la partida 30/15010/212020 del presupuesto 2023, para atender la regularización de gastos de comunidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por la planta municipal 5ª.

 

            2.- Autorizar un gasto por un importe de 22.087,74 euros, con cargo a la partida 40/15020/212020 del presupuesto 2023, para atender los gastos de comunidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y los gastos de alquiler de espacios comunes de planta sótano por la planta municipal 9ª.

 

            3.- Autorizar un gasto por un importe de 21.487,74 euros, con cargo a la partida 41/15030/212020 del presupuesto 2023, para atender los gastos de comunidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por la planta municipal 9ª.

 

            4.- Disponer a favor de COPROPIETARIOS AV. EJÉRCITO 2 CIF H31560758, los gastos autorizados en los tres párrafos anteriores.»

JOB 15-MAY-23 (11/SG)             AON IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (A28109247) PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE MEDIACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

JOB 15-MAY-23 (11/SG)

«VISTO informe y demás documentación obrante en el expediente sobre prórroga de la contratación del servicio de mediación y asesoramiento de los seguros privados adjudicada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de abril de 2022 a la empresa AON IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. SE ACUERDA aprobar la primera prórroga del contrato de servicio de asesoramiento y mediación de los seguros privados del Ayuntamiento de Pamplona con la citada correduría, estableciendo el período de duración de dicha prórroga desde el 16 de mayo de 2023 al 15 de mayo de 2024.»

JOB 15-MAY-23 (12/SG)             APROBANDO LA RELACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL, DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACIÓN Y EVENTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - SE RETIRA DEL O.D.

           

El asunto epigrafiado es retirado del orden del día.

JOB 15-MAY-23 (13/SG)             APROBACIÓN DEL BAREMO DE MÉRITOS QUE VA A REGIR EN LOS CONCURSOS DE TRASLADO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OPE DE ESTABILIZACIÓN

JOB 15-MAY-23 (13/SG)

«LA LEY 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público responde a la extraordinaria y urgente necesidad de afrontar las reformas estructurales necesarias para reducir la elevada temporalidad en el empleo público, en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

 

En ese sentido, se exigirá que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

 

Así, establece en la disposición adicional cuarta que las Administraciones Públicas deberán adoptar medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

 

"Disposición adicional cuarta. Medidas de agilización de los procesos selectivos.

Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos de estabilización mediante la adopción de medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

 

Las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de interinos específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente."

 

La referida Ley es de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en el artículo 149.1.18 y disposición adicional primera de la Constitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

 

Para adaptar la normativa a esta situación se aprueba la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivado de la Ley 20/2021 y regular los procesos a convocar, las plazas a incluir en la oferta pública de estabilización así como los procedimientos selectivos a tramitar, disponiendo en su artículo 6 una serie de medidas para la "reducción de plazos y simplificación de trámites", y en su artículo 10 la "regulación aplicable a los concursos de traslado para la provisión de las plazas que figuren en la oferta pública de empleo de estabilización".

 

Tratada con la representación sindical del personal funcionario y del personal laboral la propuesta de que el Ayuntamiento de Pamplona se acoja a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral, en consonancia con lo dispuesto en el referido artículo 6 de la misma Ley, SE ACUERDA: Aplicar en los concursos de traslado que se convoquen para la provisión de las plazas que figuran en la oferta pública de empleo de estabilización (JOB 12_MAY_22, reseña en el BON nº 97 de 19 de mayo de 2022), el baremo de méritos que se determina en el artículo 10 de la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio.»

JOB 15-MAY-23 (14/SG)             CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 25 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA CON DESTINO AL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

JOB 15-MAY-23 (14/SG)

«VISTA la documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

1.- Aprobar, de conformidad con el condicionado adjunto, la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 25 plazas de Agente de Policía con destino al cuerpo de Policía Municipal de Pamplona.

 

2.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del texto de la convocatoria que se adjunta como Anexo.»

JOB 15-MAY-23 (15/SG)             NEKANE ÁGREDA ARRÓNIZ - APROBACIÓN DE INFORME O ALEGACIONES EN RECURSO DE ALZADA NÚMERO 23-0161

JOB 15-MAY-23 (15/SG)

«RECIBIDO escrito y documentación relativos a recurso de alzada número 23-0161, interpuesto por NEKANE ÁGREDA ARRÓNIZ ante el Tribunal Administrativo de Navarra, contra acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, de fecha 14 de noviembre y 25 de noviembre de 2022 (publicados en el BON 254, de 19 de diciembre de 2022), sobre aprobación del baremo de méritos a regir en procesos de estabilización de empleo, y, específicamente, por los que se aprueba convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal según lo dispuesto en la Ley 20/2021 al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos, en concreto en lo que se refiere a dos plazas de Licenciado en Derecho, SE ACUERDA:

 

            1.- Remitir al referido Tribunal copia del expediente municipal sobre la materia de dicho recurso, con las notificaciones de emplazamiento a que se alude en el punto tercero de esta resolución.

 

            2.- Aprobar el informe municipal o alegaciones sobre el recurso interpuesto, para su remisión con la documentación anteriormente citada.

 

            3.- Notificar a las que aparezcan como personas interesadas en el expediente la presente resolución, emplazándoles para que puedan comparecer ante el Tribunal Administrativo de Navarra sito en calle Iturrama 10 (entrada por Esquíroz) en el plazo de DIEZ días hábiles.»

JOB 15-MAY-23 (16/SD)             INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO FRENTE A ACUERDO DEL GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE FINANCIACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

JOB 15-MAY-23 (16/SD)

«VISTO Acuerdo del Gobierno de Navarra de 15 de  marzo de 2023 que desestima el requerimiento previo a la vía judicial contencioso-administrativa acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 13-FEB-23 (19/SD) ante el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en relación con la financiación del Centro de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, SE ACUERDA: que el Ayuntamiento interponga recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo frente al mencionado Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 15 de marzo de 2023, designando al efecto como Letrado a D. GONZALO PÉREZ REMONDEGUI y Procurador a D. JAVIER ARAIZ RODRÍGUEZ.»

JOB 15-MAY-23 (18/PS)             (F.O.D.) - DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MANUEL DE FALLA, RIO URROBI Y RIO IRATI - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, MAYOR GASTO Y REAJUSTE DE ANUALIDADES

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (18/PS)

«VISTOS, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de octubre de 2021 que adjudicó el contrato DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MANUEL DE FALLA, RÍO URROBI Y RÍO IRATI, de manera conjunta, a favor de CIMA INGENIEROS S.L.U. (B31252463) y AITOR SILGADO GOICOECHEA (73418663-H), con unos porcentajes del 80 y del 20%, respectivamente, por un importe de 72.378,57 euros y con plazo de ejecución de 620 días, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2023, que aprobó la modificación del contrato REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE LAS CALLES MANUEL DE FALLA RIO URROBI Y RIO IRATI, la necesidad de modificar el presente contrato en los términos y condiciones que señalan los informes técnico y jurídico elaborados al efecto, la conformidad de los contratistas a la modificación y a los términos de la misma, así como el resto de documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

            1.- Aprobar la modificación del contrato en los términos establecidos en la documentación obrante en el expediente.

 

            2.- Aprobar el mayor gasto generado por importe de 2.779,60 euros.

 

            3.- Aprobar un reajuste de anualidades por importe de 1.702,60 euros.

 

4.- Autorizar y disponer un gasto complementario de 4.482,24 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Núm. Doc

Titular

Partida

Anualidad

Euros

AD-2023013032

CIMA INGENIEROS SL B31252463 80%

41/15331/619000

2023

3.585,78

AD-2023013033

SILGADO GOICOECHEA AITOR 73418663 20%

41/15331/619000

2023

896,46

 

 

 

TOTAL EUROS

4.482,24

 

Dicho gasto está incluido dentro del Proyecto de gasto 2021/24.

 

            5.- Publicar en el portal de contratación de Navarra todos los datos exigidos por el artículo 88 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos Públicos de Navarra.

 

            6.- Comunicar el acuerdo con el mismo contenido que el de la anterior publicación a los adjudicatarios del contrato y a aquellas licitadoras que fueron admitidas a la licitación.»

JOB 15-MAY-23 (19/PS)             (F.O.D.) - REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA POLIDEPORTIVO BUZTINTXURI – APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, MAYOR GASTO Y AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (19/PS)

«VISTOS, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2021 que adjudicó el contrato REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA POLIDEPORTIVO BUZTINTXURI, a favor de OM ARQ S.L.P., NAVEN INGENIEROS S.L. y MAGDALENA BENGOCHEA FELIPE, de manera conjunta, con unos porcentajes del 60, 20 y 20% respectivamente, por un importe de 246.840 euros, condicionándose la adjudicación de la dirección de obra (123.420 euros) a la adjudicación del contrato de obras, realizada el 27 de junio de 2022; el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2023 que aprobó una modificación de contrato, un reajuste de anualidades y un mayor gasto de las obras de ejecución del POLIDEPORTIVO BUZTINTXURI y vista la necesidad de modificar el presente contrato en los términos y condiciones que señalan los informes técnico y jurídico elaborados al efecto, habiéndose conferido audiencia a los contratistas, SE ACUERDA:

 

            1.- Aprobar la modificación del contrato, añadiendo la anualidad del año 2024 en lo que concierne a la Dirección de obra del Polideportivo Buztintxuri.

 

2.- Estimar las alegaciones presentadas por los adjudicatarios del contrato.

 

            3.- Aprobar el mayor gasto generado por importe de 31.736,56 euros.

 

            4.- Autorizar y disponer un gasto para la Dirección de obra del Polideportivo Buztintxuri por importe de 155.156,56 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Núm. Doc

Titular

Partida

Anualidad

Euros

AD-2023021274

OM ARQ SLP B31816150 30%

71/34200/622050

2023

37.026,00

AD-2023007153

OM ARQ SLP B31816150 30% (AD+M.G.)

71/34200/622050

2024

56.067,94

AD-2023021275

NAVEN INGENIEROS SL B31765266 10%

71/34200/622050

2023

12.342,00

AD-2023007159

NAVEN INGENIEROS SL B31765266 10% (AD+M.G.)

71/34200/622050

2024

18.689,31

AD-2023021278

BENGOCHEA FELIPE MAGDALENA 72675276 10%

71/34200/622050

2023

12.342,00

AD-2023007160

BENGOCHEA FELIPE MAGDALENA 72675276 10% (AD+M.G.)

71/34200/622050

2024

18.689,31

 

 

 

TOTAL EUROS

155.156,56

 

Dicho gasto en ambas anualidades está incluido dentro del Proyecto de gasto 2021/18.

 

            5.- Los adjudicatarios deberán presentar la garantía correspondiente a la Dirección de obra por importe de 4.080 euros.

 

6.- Aprobar un reajuste de la garantía, como consecuencia del mayor gasto generado, que los adjudicatarios deberán realizar por un importe de 1.049,14 euros.

 

Ambas garantías deberán presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del presente acuerdo.

 

            7.- Publicar en el portal de contratación de Navarra todos los datos exigidos por el artículo 88 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos Públicos de Navarra.

 

            8.- Comunicar el acuerdo con el mismo contenido que el de la anterior publicación a los adjudicatarios del contrato y a aquellas licitadoras que fueron admitidas a la licitación.»

JOB 15-MAY-23 (20/PS)             (F.O.D.) - POLIDEPORTIVO DE BUZTINTXURI – 2ª MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. APROBACIÓN DEL ACTA 1 DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 1 AL 13 (SIN GASTO)

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (20/PS)

«VISTOS, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de junio de 2022 que aprobó la adjudicación del contrato de obras POLIDEPORTIVO DE BUZTINTXURI, a favor de GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS S.L., por un importe de 8.190.231,76 € y un plazo de ejecución de 14 meses; el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2023 que aprobó la ampliación del plazo de ejecución en 4 meses, un mayor gasto y un reajuste de anualidades; la necesidad de modificar de nuevo dicho contrato, el informe jurídico elaborado al efecto, el trámite de audiencia ofrecido al contratista y el resto de documentos que obran en el expediente, SE ACUERDA:

 

            1.- Aprobar la segunda modificación del contrato de obra, en los términos descritos en la documentación que obra en el expediente.

 

            2.- Aprobar al Acta 1 de precios contradictorios 1 a 13.

 

            3.- Publicar en el portal de contratación de Navarra el presente acuerdo con las circunstancias que lo justifican.

 

            4.- Comunicar el acuerdo con el mismo contenido que el de la anterior publicación a la adjudicataria del contrato y a aquellos licitadores que fueron admitidos a la licitación.»

JOB 15-MAY-23 (21/PS)             (F.O.D.) - PETICIÓN DE TERRENOS A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN CICLABLE Y PEATONAL ENTRE COLEGIO LUIS AMIGÓ Y EL NUDO DE LAS CALLES TAJONAR Y SADAR DENTRO DEL MARCO PRTR NEXT GENERATION EU

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (21/PS)

«VISTO el “Convenio entre el Departamento de Cohesión Territorial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona regulador de la subvención para la ejecución del Proyecto Constructivo denominado “Conexión ciclable y peatonal entre el Colegio Luis Amigó y el nudo de las calles Tajonar y Sadar” financiada por fondos de la Unión Europea-Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, visto así mismo el Acuerdo de JOB de 30 de enero de 2023 por el que se aprobó el citado proyecto, el informe de la Adjunta a Gerente de Urbanismo de fecha 12 de mayo de 2023 y el resto de documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA: SOLICITAR al Rector Magnífico de la Universidad Pública de Navarra que, por parte de la Universidad Pública de Navarra se realicen los trámites necesarios a fin de que los terrenos titularidad de dicha institución que se ven afectados por la ejecución del proyecto “Conexión ciclable y peatonal entre el colegio Luis Amigó y el nudo de las calles Tajonar y Sadar” y que constan en la siguiente relación, se desafecten del servicio público dotacional universitario para que puedan ser afectados al servicio público “viario público” de competencia municipal y ello con o sin transferencia de la titularidad de los mismos:

 

DATOS CATASTRALES

TITULAR

SUPERFICIE AFECTADA(M2)

PARCELA 2089 POLIGONO 5

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

400

PARCELA 1798 POLIGONO 5

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

210

PARCELA 2103 POLIGONO 5

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

3.585

 

Todos los gastos derivados de la ejecución del citado proyecto de obras y cualesquiera costes que pudieran derivarse de la citada actuación serán sufragados por el Ayuntamiento de Pamplona.»

JOB 15-MAY-23 (22/PS)             (F.O.D.) - REFORMA DE LAS VIVIENDAS DEL GRUPO SAN PEDRO Nº 11 Y 12 PARA DESTINARLAS A APARTAMENTOS TUTELADOS – OPENLAB – ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN A CONSTRUCCIONES JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ S.L.

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (22/PS)

«VISTOS, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de febrero de 2023 que aprobó el expediente de contratación relativo a las obras REFORMA DE LAS VIVIENDAS DEL GRUPO SAN PEDRO Nºs 11 Y 12 PARA DESTINARLAS A APARTAMENTOS TUTELADOS – OPENLAB, las ofertas presentadas, las actas elaboradas por la Mesa de Contratación, así como el resto de documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

            1.- Adjudicar la citada contratación a CONSTRUCCIONES JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ S.L. (B31615628) por un importe de 2.097.371,83 euros, un plazo de ejecución de 14 meses y un plazo de garantía de 3 años.

 

            2.- Disponer un gasto por importe de 2.097.371,83 euros a favor de CONSTRUCCIONES JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ (B31615628), con cargo a la partida 41/92062/632020 de los presupuestos de 2023 y 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Núm. Doc

Titular/ Concepto

Partida

Euros

 

D-2023022635

CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL IBAÑEZ SL B31615628

41/92062/632020

1.000.000,00

DISPOSICIÓN 2023 ADJUDICACIÓN REFORMA VIVIENDAS S. PEDRO 11 Y 12 PARA APARTAMENTOS TITULADOS OPENLAB

D-2023022636

CONSTRUCCIONES JOSE MIGUEL IBAÑEZ SL B31615628

41/92062/632020

1.097.371,83

DISPOSICIÓN 2024 ADJUDICACIÓN REFORMA DE VIVIENDAS GRUPO SAN PEDRO Nº 11 Y 12 -OPENLAB-

 

 

 

TOTAL EUROS

2.097.371,83

 

Dicho gasto está incluido dentro del Proyecto de gasto 2021/60.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la ley foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, la disposición del gasto correspondiente a la anualidad del ejercicio 2024 queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de dicho ejercicio

 

            3.- El adjudicatario deberá presentar una garantía por importe de 69.334,61 euros, un seguro de responsabilidad civil, el Plan de seguridad y salud en el trabajo y el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición, dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación del presente acuerdo.

 

            4.- El contrato deberá formalizarse electrónicamente en el plazo de 15 días naturales desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Salvo que se hubiere interpuesto en dicho plazo de suspensión reclamación en materia de contratación pública contra la adjudicación del contrato.

 

            5.- Anular el sobrante de la autorización de gasto para el año 2024, A-2023022635, por importe de -233.041,32 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:

 

Núm. Doc

Titular/ Concepto

Partida

Euros

A/-2023022639

SOBRANTE 2024 LICITACIÓN REFORMA DE VIVIENDAS GRUPO SAN PEDRO Nº 11 Y 12 -OPENLAB-

41/92062/632020

-233.041,32

 

 

 

TOTAL EUROS

-233.041,32

 

            6.- Notificar el presente acuerdo a CONSTRUCCIONES JOSÉ MIGUEL IBÁÑEZ S.L. y a los restantes licitadores, junto con las actas y el informe que contienen la motivación que lo fundamenta.

 

            7.- Publicar en el Portal de contratación de Navarra todos los datos exigidos por el artículo 88 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.»

JOB 15-MAY-23 (23/US)             (F.O.D.) - APROBACIÓN EXPEDIENTE DE PERMUTA DEL 45,03% DE LA PARCELA A.1-2 DE LA REPARCELACIÓN DE LA ARS-3 ARROSADÍA-LEZKAIRU, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, CON PARTE DE LA PARCELA CATASTRAL 217 DEL POLÍGONO 5, DE PROPIEDAD PRIVADA

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (23/US)

«VISTO el informe de oportunidad sobre la oferta pública de permuta para la obtención de una nueva dotación pública municipal en el barrio de la Milagrosa de fecha 10 de mayo de 2023; VISTA la Memoria Justificativa y el Pliego de Condiciones para la permuta del 45,03% de la Parcela A-1.2 de la reparcelación de la ARS-3 Arrosadía-Lezkairu, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona con parte de la parcela catastral 217 del polígono 5, de propiedad privada y demás documentación obrante en el expediente, y de conformidad con el informe del Servicio Jurídico de la Gerencia de Urbanismo de fecha 11 de mayo de 2023, SE ACUERDA:

 

1.- Declarar la alienabilidad del 45,03% de la Parcela A-1.2 de la reparcelación de la ARS-3 Arrosadía-Lezkairu, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona.

 

2.- Aprobar el expediente de permuta entre el 45,03% de la Parcela A-1.2 de la reparcelación de la ARS-3 Arrosadía-Lezkairu, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona y parte de la parcela catastral 217 del polígono 5, de propiedad privada, conforme al Pliego de Condiciones, que asimismo se aprueba.

 

3.- Ordenar la publicación del anuncio de oferta pública de permuta en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pamplona para información pública por el plazo de 15 días, durante los cuales las entidades interesadas deberán presentar su oferta conforme al Pliego de Condiciones.»

JOB 15-MAY-23 (24/SG)             (F.O.D.) - EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA.- COMPARECENCIA EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (PROCEDIMIENTO ORDINARIO), Nº 107/23-3 INTERPUESTO CONTRA RESOLUCIÓN DEL T.A.N. EN RECURSO DE ALZADA Nº 22-1849

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (24/SG)

«VISTA Providencia del Tribunal Administrativo de Navarra en la que comunica la interposición de recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario) nº 107/23-3 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 por EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, contra resolución Nº 561 de dicho Tribunal de fecha 24 de febrero de 2023, que resolvió el recurso de alzada nº 22-1849, interpuesto contra resolución de la Dirección de Hacienda del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17-AGO-22 (8/SG) sobre liquidación correspondiente al 95% de bonificación de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, SE ACUERDA: que el Ayuntamiento comparezca ante el órgano competente de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en el referido recurso (procedimiento ordinario) nº 107/23-3, designando al efecto como Letrada a Dª ISABEL SEGURA MARTÍNEZ y Procurador a D. JAVIER ARAIZ RODRÍGUEZ.»

JOB 15-MAY-23 (25/GC)            (F.O.D.) - PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA AL PROGRAMA INTERREG VI-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2021-2027) con el proyecto estrategico “pamplona, capital munDial de la pelota”

 

            Previa declaración de urgencia aprobada por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

JOB 15-MAY-23 (25/GC)

«VISTA la primera convocatoria de proyectos del Programa INTERREG VI- A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA (POCTEFA 2021-2027) y vista la documentación obrante en el expediente, SE ACUERDA:

 

            1.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Pamplona en el Programa INTERREG VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027) con el Proyecto Estratégico “PAMPLONA, CAPITAL MUNDIAL DE LA PELOTA”.

 

            2.- Presentar la candidatura a la convocatoria, lanzada por la autoridad de gestión del POCTEFA, en calidad de Jefe de Fila del proyecto y cumplimentando todos los documentos exigidos para la misma.

 

            3.- Aprobar el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona de cofinanciar la parte del presupuesto no subvencionable.

 

            4.- La realización de los documentos contables quedará supeditada a la confirmación de la concesión de dicha subvención para este proyecto y serán asignados a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.

 

            5.- Facultar al Alcalde de Pamplona para la firma de todos los documentos relacionados con las solicitudes de ayuda de esta convocatoria.

 

6.- En caso de resultar aprobado el proyecto, las áreas implicadas del Ayuntamiento de Pamplona serían el Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte (actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto), el Área de Proyecto Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad (actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto), y el Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo (actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto y apoyo a la gestión del proyecto)

JOB 15-MAY-23 (17/AL)            OTROS ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL

           

            No se formulan.

 

 

            Y NO HABIENDO más asuntos de que tratar se levantó la sesión siendo las diez horas y veintisiete minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta.